RESOLUCIONES GERENCIALES



Resultados de la Búsqueda
Fecha Asunto Ver
88 07/08/20

APROBAR el calendario de obra valorizado, y la programación PERT-CPM, debidamente actualizado del Saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento de la obra: "Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Santo Domingo – Morropón - Piura", producto de la ampliación de plazo excepcional otorgada por la declaratoria de emergencia nacional producida por el Covid-19, de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución.

89 07/08/20

APROBAR el calendario de obra valorizado, y la programación PERT-CPM, debidamente actualizado de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura", producto de la ampliación de plazo excepcional otorgada por la declaratoria de emergencia nacional producida por el Covid-19, de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución, indicando que el termino de ejecución contractual se traslada al 01 de febrero del 2021.

87 04/08/20

APROBAR el calendario de obra valorizado, la programación PERT-CPM, y diagrama GANTT debidamente actualizados de la Obra: “Mejoramiento de los servicios de atención integral en el Centro de Atención Residencial – Aldea Infantil Señor de la Exaltación, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura", precisando que la culminación del plazo de ejecución contractual se traslada del 05 de julio del 2020 al 03 de diciembre del 2020. 

85 31/07/20

RECONOCER  a  MARIBEL  FERNANDEZ JARA el derecho de continuar siendo contratada bajo el ámbito de protección establecido en el Articulo 1 de la Ley N° 24041,  con la respectiva inclusión en el libro de planillas de trabajadores contratados, lo cual no significa que se le otorgue el status de nombrada, ni su ingreso a la carrera administrativa, en estricto cumplimiento de la opinión del Procurador Publico Ad Hoc en Procesos Laborales contenida en el Oficio N° 39-2020-GRP-110000-ADHOC-LABORALrecepcionadop el 17 de julio del 2020.

84 24/07/20

APROBAR el Plano D-01-M, de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Huaylas, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura", conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

83 23/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 185 días calendarios a favor del Consorcio El Rosario, encargado de ejecutar la obra: “Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa del Distrito de Sondor – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 16 de marzo del 2020 al 16 de setiembre del 2020.

81 20/07/20

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial Sub Regional N°069- 2020/GOB.REG.PIRUA-GSRMH-G, de fecha 26 de junio del 2020, que APROBÓ las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección, referido a Adjudicación Simplificada N°01-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, en “Primera Convocatoria” – Servicio de Consultoría para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública: “Creación de Puente sobre Rio Bigote, distrito San Juan de Bigote, provincia de Morropón - Piura” (…).

82 20/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 124 días calendarios a favor del Consorcio Succhi encargado de ejecutar la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas del Caserío Succhirca, Distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura”, la cual será contabilizada desde el 05 de mayo del 2020 al 04 de setiembre del 2020.

79 09/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 151 días calendarios a favor del Consorcio Aldea encargado de ejecutar la obra: “Mejoramiento de los servicios de atención integral en el Centro de Atención Residencial – Aldea Infantil Señor de la Exaltación, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura”, consecuentemente la culminación del plazo de ejecución contractual se trasladara del 05 de julio del 2020 al 03 de diciembre del 2020.

80 09/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 196 días calendarios a favor del Consorcio N&J, encargado de la ejecución del saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: “Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Santo Domingo – Distrito de Santo Domingo – Provincia de Morropón”. 

73 03/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, por 60 días calendarios a favor del Consorcio Sondorillo encargado de ejecutar saldo de obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura”, la cual será contabilizada desde el 07 de julio del 2020 al 01 de febrero del 2021.

74 03/07/20

APROBAR la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo por la declaratoria de Emergencia Nacional producida por el Covid-19, por 151 días calendarios a favor del Consorcio Fénix, encargado de Ejecutar la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego de los Canales Yapatera Progresiva 0+000 – 1+195, Trigo y Checo Fénix del Centro Poblado Cruz Pampa – Yapatera, Distrito Chulucanas, Provincia Morropón – Piura”, la cual será contabilizado a partir del 01 de abril de 2020 al 29 de agosto de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

76 03/07/20

OTORGAR el Plazo de 02 días calendarios (de notificada la presente resolución) al Consorcio el Rosario, en aplicación del Art. 7.1.3 de la Directiva Nº005-2020-OSCE/CD, a efectos de que subsane las observaciones realizadas a la solicitud de ampliación de plazo excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, en virtud que se ha constatado la falta ausencia de documentación requerida, respecto a la ejecución de la obra: “Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa del Distrito de Sondor – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”.

77 03/07/20

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, por 138 días calendarios a favor del Consorcio Ulpamache encargado de la Ejecución de la Obra: “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ULPAMACHE – INGANO GRANDE –RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.” cuantificado a partir del 11 de abril de 2020 al 26 de agosto de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

72 03/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 155 días calendarios a favor del Consorcio Huaylas encargado de ejecutar saldo de obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Huaylas, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba del Departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 16 de marzo del 2020 al 17 de agosto del 2020.

78 03/07/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, por 123 días calendarios a favor del Consorcio Aldea encargado de ejecutar la obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potabley Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Rumicorral, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabambadel Departamento de Piura”, la cual será contabilizadadesde el 05 de mayo del 2020 al 04 de setiembre del 2020.

75 03/07/20

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, por 106 días calendarios a favor del Consorcio Ejecutor Nuevo San Martín encargado de ejecutar saldo de obra y partidas necesarias de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de las I.E del caserío Nuevo San Martin, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba – departamento de Piura”, trasladando la fecha de término del 29 de marzo de 2020 al 14 de julio de 2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

70 01/07/20

DECLARAR, la cancelación del procedimiento de selección Adjudicacion Simplificada Nº012-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-SEGUNDA CONVOCATORIA – SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Rumicorral del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, por los argumentos expuestos en la presente resolución”.

68 26/06/20

APROBAR con eficacia anticipada los Planos modificados de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Pueblo Nuevo de Campanas – Chililique Frías, Distrito de Chulucanas y Frías – Provincia de Morropón ", los cuales son los siguientes:

69 26/06/20

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección, referido a Adjudicación Simplificada N°01-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, en “Primera Convocatoria” – Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública: “Creación de Puente sobre Rio Bigote, distrito San Juan de Bigote, provincia de Morropón - Piura”, por el valor estimado de S/ 207,944.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), incluido I.G.V, con precios vigentes al mes de febrero del 2020, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios y será convocado bajo el sistema a suma alzada.

67 25/06/20

APROBAR la Ampliación de Plazo N°01, por 08 días calendarios a favor del Consorcio Ejecutor San Martin encargado de ejecutar saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de las I.E del caserío Nuevo San Martin, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba - Piura”, la cual será contabilizada desde el 08 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

66 22/06/20

APROBAR el Expediente de Contratación para contratar una persona natural o jurídica que elabore el Proyecto de Inversión Pública denominado: “Creación de Puente sobre Rio Bigote, distrito San Juan de Bigote, provincia de Morropón - Piura”; por el importe de S/ 207,944.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), incluido I.G.V, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios y sistema de contratación a suma alzada.

65 19/06/20

APROBAR la Ampliación de Plazo N°01, por 39 días calendarios a favor del Consultor encargado de la Supervisión (Ing. José Manuel Cabrera Huertas), del saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: “Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Santo Domingo – Distrito de Santo Domingo – Provincia de Morropón”, la cual será contabilizada desde el reinicio de los trabajos de ejecución de obra producto de la aplicación del Decreto Supremo Nº 101-2020- PCM, que dispone los lineamientos para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión , por los motivos expuestos en la presente resolución.

63 17/06/20

APROBAR el calendario de obra valorizado, la programación PERT-CPM, y diagrama GANTT debidamente actualizados de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Rumicorral, del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura", presentando como inicio de plazo de ejecución el 05 de febrero del 2020 y culminación de ejecución contractual el 04 de mayo del 2020, de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución.

64 17/06/20

RECONOCER al Servidor ZENÓN ROBERTO ESTRADA FEBRES, el derecho a percibir los Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio por el deceso de su señor padre, quien en vida fue JOSÉ ZENÓN ESTRADA CHÁVEZ, un monto único de S/ 1 500,00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) de por concepto de Subsidio por fallecimiento, y un monto único de S/ 1 500,00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) por concepto de Gastos de Sepelio.

62 02/06/20

APROBAR el Deductivo Vinculante N°01 de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego de los canales Yapatera Progresiva 0+100 – 1+195, Trigo y Checo Fenix del Centro Poblado Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon – Piura”, ascendente al importe de S/. 441,610.24 (CUATROCIENTOS CUARENTAY UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 24/100 SOLES), incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de incidencia del 6.85% respecto al monto del contrato original, conforme a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

61 25/05/20

Reconformar, el omite de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba, la cual estara compuesto de la siguiente forma:

Miembros Titulares:

  • Sec. Ingrid Elizabth Loez Callirgos             (1° Miembro Titular - Por los Trabajadores)
  • Sr. Simon Ricardo Castillo Cordova          (2° Miembro Titular - Por los Trabajadores)
  • C.P.C Manuel Orlando Lopez Saavedra   (1° Miembro Titular - Por el Empleador)
  •  Ing. Jose Luis Calderon Cienfuegos          ( 2° Miembro Titular - Por el Empleador)                                                                                                         
  • Miembros Suplentes:
  • Ing. Sarita Lucitania Acedo Cherres           (1° Miembro Titular - Por los Trabajadores)
  • Tec. Adm. Julio Cesar Rivera Cordova       (2° Miembro Titular - Por los Trabajadores)
  • Ing. Manuel Martin Feria Rosas                     (1° Miembro Titular - Por el Empleador)
  • Econ. Jose Alfredo Bruno Facundo              (2° Miembro Titular - Por el Empleador) 
60 22/05/20

Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA – PIURA”, con Código SNIP N° 311344, cuyo valor asciende a S/. 379, 725.34 (Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Veinticinco con 34/100 Soles); conforme a los Cuadro Anexo N° 01 y Anexo N° 02; que se adjuntan en dos (2) folios, y que forman parte integrante de la presente Resolución.

59 22/04/20

APROBAR la implementación del Decreto de Urgencia N°038-2019. y el Decreto Supremo N°420-2019-EF, a favor de los trabajadores nombrados (D. Leg N°276) de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba. conforme el cálculo realizado por la Oficina de Personal y la Oficina Sub Regional de Administración de la presente Entidad. correspondiente al periodo de agosto del 2019 a diciembre del 2019, par concepto de reintegro en aplicación del Decreto Supremo N°261-2019-EF. por el importe de S/ 9.481.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100), conforme el Anexo N°01 quo forma parte de la presente Resolucion.

57 13/03/20

APROBAR el Expediente de Contratación para contratar a una persona natural o jurídica que elabore el Expediente Técnico del Proyecto de inversión Pública: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de protección frente a inundaciones ambas márgenes del Rio Piura desde la progresiva 216+800 hasta 224+300 y Quebrada Rio Seco (Long=6.7 Km), en 6 localidades del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón – Piura”, por el importe de S/350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), incluido I.G.V, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta y sistema de contratación adjudicación simplificada.

58 13/03/20

AUTORIZAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de marzo de 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque del SERVIDOR RICARDO FLORES ZUÑIGA, servidor Nombrado, de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba a la Oficina de Coordinación y Gestión Lima del Gobierno Regional Piura, donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

56 10/03/20

RECTIFICAR DE OFICIO, el Artículo Primero de la Resolución Gerencial Sub Regional N°250-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 07 de octubre del 2019, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma:

54 05/03/20

APROBAR la Modificación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el Año 2020 de la Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, perteneciente al Pliego 457: Gobierno Regional del Departamento de Piura; por la Inclusión de un procedimiento de selección para contratar el servicio de consultoría que se encargará de la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de protección frente a inundaciones ambas márgenes del Rio Piura desde la progresiva 216+800 hasta 224+300 y Quebrada Rio Seco (Long=6.7 Km), en 6 localidades del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón - Piura”, por el importe de S/ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), cuyo detalle se consigna en el Anexo I, que forma parte integrante de la  presente resolución.

55 05/03/20

RECTIFICAR DE OFICIO, la Resolución Gerencial Sub Regional N°178-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 12 de agosto del 2019, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma:

52 02/03/20

APROBAR, con eficacia anticipada la Ampliación de Plazo N°05, por 36 días calendarios a favor del consorcio Huaylas “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Huaylas, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba del Departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 13 de febrero del 2020, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual  el 19 de marzo del 2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

53 02/03/20

APROBAR la Modificación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el Año 2020 de la Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, perteneciente al Pliego 457: Gobierno Regional del Departamento de Piura; por la Inclusión de un procedimiento de selección para contratar el servicio de consultoría que se encargará de la elaboración del proyecto de inversión: “Creación del puente sobre el Rio Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura”, por el importe de S/ 207,944.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), cuyo detalle se consigna en el Anexo I, que forma parte integrante de la  presente resolución.

51 28/02/20

APROBAR, la solicitud del cambio de residente de la obra: “Saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento de la Obra: “Mejoramiento del servicio Educativo de las I.E del Caserío Nuevo San Martin – Distrito de Huarmaca- Huancabamba – Piura”, designándose al ing. Walter Barrenechea Soto, con Registro CIP N° 36872 Como Ingeniero Residente De La Obra En Cuestión, En Sustitución Del Ing. Luis Alberto Guzmán Liñán.

49 24/02/20

Aprobar. Con eficiencia  anticipada la Ampliación de Plaza  Parcial  N° 004-  por 11 Días  Calendarios a favor  del  Consorcio Huaylas,  para obra: Mejoramiento  del Servicio  de Agua  Potable  y Disposición  sanitaria de Excretos  en el  centro  Poblado  de Huaylas, Distrito  de Sondorillo  Provincia de  Huancabamba  del Departamento  de Piura  la cual será  contabilizada  desde  02 de febrero  del 2020, teniendo  como   nueva  fecha  de termino  de ejecución  de 12 febrero  del 2020, por  los motivos expuestos en la presente  resolución 

50 24/02/20

RECTIFICAR DE OFICIO el Articulo:  Primero de Resolución Gerencial Sub Regional N° 046-2020/GOB.REG.PIURA -GSRMH-G de fecha 19 de febrero del 2020, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma

Dejar  sin  efecto  la Resolución Gerencial  Sub Regional  N° 256-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 06 de octubre  del 2017, que  resuelve reincorporación provisionalmente  al Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo,  en escricto  cumplimiento de la Resolución  N° 13 DE FECHA  16 de mayo 2019, correspondiente  al Expediente Judicial N° 119-2018-61-2001-sp-la-01, emitida por la primera  Sala  Civil  de Piura, la cual  ordena  dejar  sin efecto  la medida cautelar  dictada a favor  del demándate , mediante  la resolución  N° 01-de fecha 20 setiembre  del 2017

  Dejar sin efecto la Resolución Gerencial Sub Regional N° 063-2018/GOB.REG.PIURA – GSRMH -G de 12 de marzo 2018, que resuelve reincorporar provincianamente al Ing.  Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo; en estricto cumplimiento de la Resolución N° 13- de fecha 16 de mayo del 2019; correspondiente al Expediente judicial N° 119-2018-61-2001-SP emitida por la primera Sala Civil de Piura, la cual ordena dejar sin efecto la medida cautelar dictada a favor del demandante, mediante la Resolución N° 01 de fecha 20 de setiembre del 2017,

48 21/02/20

Aprobar la liquidación final  contrato  008-2018/GRP-GSRM-G correspondiente a ejecución  de la Obra: Mejoramiento  de Ampliación  del servicio  educativo  de institución educativa  N° 15476 del Caserío Mejico de la meseta andina  - Distrito  de Frías – Provincia  de Ayabaca -Piura  con  código  SNIP N° 311344 Ejecutado  bajo la modalidad  de contrato , sistema a suma  alzada  LP  N° 0002-2018/GRP-GSRMH-g ejecutada por la Empresa  Contratista  BRAN INGENIEROS S.A.C de los cuales  el monto  contrato  asciende  a S/ 10,742.097 (Diez  Millones Setecientos  Cuarenta y Dos  Mil  Noventa y Siete con 01/100 Soles); siendo el monto total  de la Obra de S/ 11,364,955.94 ( Once  Millones  Trescientos Sesenta y Cuatro  Mil  Novecientos Cincuenta  con  94/100 Soles );  que para efectos  contables  es  necesario  realizar  el ajuste  al transferirse la respectiva  cuenta del proyecto  junto  con saldo a favor  del Contratista  por  Constituir Formación  Bruta  de Capital

46 19/02/20

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial Sub Regional N°256-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 06 de octubre del 2017, que resuelve reincorporar provisionalmente al Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo, en estricto cumplimiento de la Resolución N°13 de fecha 16 de mayo del 2019, correspondiente al Expediente Judicial N°119-2018-61-2001-SP-LA-01, emitida por la Primera Sala Civil de Piura, la cual ordena dejar sin efecto la medida cautelar dictada a favor del demandante, mediante la Resolución N°01 de fecha 20 de setiembre del 2017.

47 19/02/20

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial Sub Regional N°237-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 26 de setiembre del 2017, que resuelve reincorporar provisionalmente a Elena Calle Cruz, en estricto cumplimiento de la Resolución N°11 de fecha 08 de junio del 2019, correspondiente al Expediente Judicial N°818-2015-21-2001-JR-LA-02, emitida por el Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Piura, el cual ordena dejar sin efecto el mandato de reincorporación provisional de la demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando.

45 17/02/20

CONFORMAR el Equipo de trabajo que llevará a cabo la conciliación y sinceramiento de deudas a las AFP devengados hasta el 31 de diciembre del 2019, conforme lo establece el Decreto de Urgencia N°30-2019, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

  • Jefe de la Oficina Sub Regional de Administración
  • Responsable del Equipo de Tesorería
  • Responsable del Equipo de Contabilidad
  • Responsable del Equipo de Personal
44 12/02/20

RECONOCER a DIANA CAROLINA CHERO ALVARADO el derecho a continuar siendo contratada bajo el ámbito de protección establecido en el artículo 1 de la Ley N°24041, con la respectiva inclusión al libro de planillas de trabajadores contratados, pago de sus vacaciones, y aguinaldos, en estricto cumplimiento de la Casación N°3970-2017, de fecha 21 de marzo del 2019 (Expediente+ Judicial N°1526-2014-0-2001-JR-LA-01, del 3er Juzgado Laboral de Descarga de Transitorio de Piura).

42 10/02/20

DISPONER LA CESION EN USO a favor de la Municipalidad Provincial de Morropon – Chulucanas, los bienes que se detallan a continuación, a efectos de que sean entregados a la Municipalidad delegada de villa Paccha.

43 10/02/20

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR A PEDIDO DE PARTE LA PRESCRIPCION, PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el Sr. JESÚS MARTÍN RUESTA LARROCA, Ex Jefe de la Oficina Sub Regional de Administración, el Sr. CÉSAR AUGUSTO GUERRERO NAVARRO, Ex Jefe de la Oficina Sub Regional de Planificación, Presupuesto e Informática y la Sra. MARÍA ALICIA DEL PILAR SILVA LUZÓN, Ex Jefa de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, respecto a las presuntas responsabilidades administrativas puestas a conocimiento mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 020-2018/GOB.REG.Piura-GGR, de fecha 05 de febrero 2018, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución y, por ende, ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE los actuados del caso. 

38 07/02/20

Reincorporar Provisionalmente al trabajador GUISSEPPE SANDOVAL CACERES, en estricto cumplimiento de la Resolución N°01 de fecha 13 de enero del 2020, correspondiente al Expediente Judicial N°917-2015-12-2001-JR-LA-01, del 3er Juzgado Laboral de Descarga de Transitorio de Piura, resuelve declarar Fundada la Medida Cautelar Innovativa, la cual ordena la Entidad demandada Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba cumpla con Reponer al demandante en el puesto de trabajo  que venia desempeñando hasta antes del despido como asistente administrativo  en la oficina de tramite documentario de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba del Gobierno Regional Piura. 

39 07/02/20

AUTORIZAR, con eficacia anticipada a partir del 10 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque de los SERVIDOR CONTRATADO Abog. VICTOR ROBOAN RAMIREZ MANRIQUE, Servidor contratado bajo la modalidad de Servicios Personales, de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución

40 07/02/20

AUTORIZAR, con eficacia anticipada a partir del 28 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque del SERVIDOR CONTRATADO ING. PERCY LEONEL DIOSES SANDOVAL, Servidor contratado bajo la modalidad de Servicios Personales, de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba  a la Dirección Regional de Energía y Minas, donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito  los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución.

41 07/02/20

APROBAR Con eficacia anticipada, el calendario de obra valorizado, y la Programacion PERT-CPM debidamente actualizados de la obra:” Saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento de la obra: “Mejoramiento del servicio Educativo de las I.E del Caserío Nuevo San Martin – Distrito de Huarmaca- Huancabamba – Piura”, presentando como inicio de plazo de ejecución el 08 de enero del 2020 y culminación de ejecución contractual  el 07 de marzo del 2020, de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución.

35 03/02/20

RECONOCER al Servidor BERNARDO YANAC COLMENARES, el derecho a percibir el Subsidio por fallecimiento y Gastos de Sepelio por el deceso de su señor padre quien en vida fue ISIDRO YANAC RIVERA, POR EL MONTO DE Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 64/100 Soles (S/ 2,745.64), equivalente a dos (02) pensiones totales  integras por el concepto  de subsidio  por fallecimiento, y dos (02) pensiones totales integras por concepto de Subsidio por Gastos de sepelio, conforme al anexo N° 01 y anexo 2, que forma parte de la presente resolución.

36 03/02/20

CONFORMAR el Comité de Entrega de Terreno para la Etapa de Elaboración de Expediente del Proyecto: “CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS CHANRO Y PIEDRA AZUL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 a 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA, PROGRESIVAS 6+600 A 7+400 Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1 + 100 a 3 + 500 – DISTRITO  DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -PROVINCIA DE HUANCABAMBA –PIURA”, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

  • Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                                                   (presidente)
  • Ing. Miguel Lenin Talledo Coveñas                                              (Miembro)
  • Ing. Juan Demetrio Espíritu Gálvez                                               (Miembro)
37 03/02/20

RECTIFICAR DE OFICIO el Articulo Tercero de la Resolución Gerencial Sub Regional N°030-2020/GOB.REG.PIURA -GSRMH-G, de fecha 29 de enero del 2020, el mismo que quedara redactado de la siguiente forma

34 31/01/20

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección, referido a Adjudicación Simplificada N°013-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, en “Segunda Convocatoria” – Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión y Liquidación de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura”, por el valor referencial de S/ 214,617.82 (DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 82/100 SOLES), incluido I.G.V, con precios vigentes al mes de diciembre del 2019, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios y será convocado bajo el sistema de tarifas.

33 29/01/20

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial Sub Regional N°022-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 23 de enero del 2020, conforme los argumentos expuestos en la presente resolución.

29 29/01/20

CONFORMAR el Comité que llevará a cabo la coordinación y suscripción del acta de cesión en uso y posterior transferencia definitiva de la obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa N°15476 del Caserío de Méjico de la Meseta Andina – Distrito de Frías – Provincia de Ayabaca – Departamento de Piura”, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

·         Ing. Felipe Purisaca Sosa                   (presidente)

·         Ing. Jorge Luis Paredes Caballero                 (Miembro)

 

·         Arq. Martin Tomas Pacherre Gonzales (Miembro)

32 29/01/20

APROBAR El Deductivo N° 03 de la Obra: Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa, del Distrito de Sondor, Provincia de Huancabamba, Región Piura”, ascendente al importe de S/. 344, 860.59 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 59/100 SOLES), incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de incidencia del 2.47% respecto del monto del contrato original, conforme a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

30 29/01/20

CONFORMAR el Comité de Entrega de Terreno para la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL-ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION -DISTRITO DE HUARMACA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

·         Arq. Martín Tomás Pacherre Gonzales            (presidente),

·         Ing. Jorge Luis Paredes Caballero                     (Miembro),

·         Juan Córdova Velásquez                                   (Miembro)

MIEMBROS SUPLENTES:

·         Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                         (presidente),

·          Ing. Elena Vílchez Cárdenas                              (Miembro),

 

·          Ing. Juan Alonso Sánchez Ancajima                 (Miembro)

31 29/01/20

CONFORMAR EL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Rumicorral, del Distrito de Sondorillo – Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura”, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

·         Ing. Felipe Purisaca Sosa                              (Presidente Titular)

·         Ing. Teófilo Mondragón Flores                        ( Miembro   Titular)

·         Ing. Luis Alberto Espinoza Martínez               (Miembro   Titular)

·         Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo       (Presidente Suplente)

·         Ing. Luis Enrique Hidalgo Valladares          (Miembro    Suplente)

  • Ing. Marlon Alexander Sánchez Ruiz            (Miembro    Suplente)
28 28/01/20

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por Manuel Antonio Lazo Bardales, contra la Resolución Gerencial Sub Regional N°006-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 09 de enero del 2020, en tal sentido la fecha de cese por límite de edad (70 años) será el 31 de enero del 2020, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

26 27/01/20

RATIFICAR para el ejercicio presupuestal 2020 como los responsables de Libro de Reclamaciones a los siguientes profesionales:

 Libro de Reclamaciones Físico

  • Lic. Mag. Maricela del Rosario Camacho Otero (Titular)
  • Lic. Mba Jorge Adalberto Chong Rodríguez (Alterno)

Libro de Reclamaciones Virtual

  • Ing. Mag. Manuel José Cueva Gómez
27 27/01/20

CONFORMAR el Comité de Entrega de Terreno para la Etapa de Elaboración de Expediente del Proyecto: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. RUTA N° PI-706: TRAMO NANGAY DE MATALACAS PALO BLANCO DE MATALACAS-NARANJITO- SAUSAL DEL QUIROZ” ARCC 6958, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

  • Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                                                   (presidente)
  • Ing. Luis Enrique Hidalgo Valladares                                           (Miembro)
  • Ing. Gino Giancarlo Martínez Zapata                                           (Consultor)
  • Ing. Dennis Augusto Huidobro Braco                                           (Supervisor)
25 24/01/20

APROBAR con eficacia anticipada la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Ulpamache – Ingano Grande – Rodríguez de Mendoza, Distrito de Sondorillo – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 31 de diciembre del 2019, hasta la culminación de la causal que la originó, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, por los argumentos expuestos en la presente resolución, y en atención a lo dispuesto el D.S N° 189-2019-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por Desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en la Provincia de Huancabamba, del Departamento de Piura.

22 23/01/20

APROBAR las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección, referido a Adjudicación Simplificada N°013-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, en “Segunda Convocatoria” – Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión y Liquidación de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura”, por el valor referencial de S/ 214,617.82 (DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 82/100 SOLES), incluido I.G.V, con precios vigentes al mes de diciembre del 2019, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios y será convocado bajo el sistema de tarifas.

23 23/01/20

DESIGNAR, al Ing. Jorge Luis Paredes Caballero, con CIP N°50007 como Inspector de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Rumicorral, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura”, conforme los argumentos expuestos en la presente resolución.

24 23/01/20

CONFORMAR el Comité de Recepción de la Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal Pueblo Nuevo de Campanas – Chililique – Frías, de los Distritos de Chulucanas y Frías – Provincia de Morropón y Ayabaca – Departamento de Piura", de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución, el cual estará conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

  • Ing. Juan Córdova Velásquez                                       (presidente)
  • Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                                   (Miembro)
  • Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo                       (Miembro)

MIEMBROS SUPLENTES:

  • Ing. Jorge Luis Paredes Caballero                             (presidente)
  • Ing. Lewis Oscar Vílchez Flores                                  (Miembro)
  • Ing. Felipe Purisaca Sosa                                             (Miembro)
18 22/01/20

APROBAR con eficacia anticipada los Planos modificados de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Yapatera – Panecillo – Puente Chililique, Distrito de Chulucanas – Provincia de Morropón – Departamento de Piura", los cuales son los siguientes:

  • PP-01 (Planta y Perfil Longitudinal Km 0+000 al Km 1+000)
  • PP-02 (Planta y Perfil Longitudinal Km 1+000 al Km 2+000)
  • PP-03 (Planta y Perfil Longitudinal Km 2+000 al Km 3+000)
19 22/01/20

CONFORMAR el Comité de Recepción de la Obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Yapatera – Panecillo – Puente Chililique, Distrito de Chulucanas – Provincia de Morropón – Departamento de Piura", de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución, el cual estará conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

  • Ing. Renato Douglas Nizama Paz                                 (presidente)
  • Ing. Felipe Purisaca Sosa                                                             (Miembro)
  • Ing. Lewis Oscar Vílchez Flores                                    (Miembro)

MIEMBROS SUPLENTES:

  • Ing. Juan Carlos Hinsbe Ubillus                                 (presidente)
  • Ing. Alex Martin Castro Aldana                                   (Miembro)
  • Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                                  (Miembro)
20 22/01/20

ARTICULO PRIMERO. - APERTURAR, la Caja Chica por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ascendente a la suma de S/1200.00 (Mil Doscientos 00/100 soles), para la Oficina de Administración, y por la Fuente de Financiamiento Recursos determinados – Canon y sobre canon Regalías Rentas de Aduana Monto S/3,600.00 (Tres Mil Seiscientos 00/100 Soles), lo que será desagregado de la siguiente manera:  para la Oficina Sub Regional de Planificación Presupuesto e Informática S/1600.00 (Mil Seiscientos 00/100 Soles); para la Dirección Sub Regional de Infraestructura S/2,000.00 Dos Mil 00/100 Soles

21 22/01/20

APROBAR con eficacia anticipada el Acta de Reinicio de Plazo de la ejecución de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Pueblo Nuevo de Campanas – Chililique – Frías, de los Distritos de Chulucanas y Frías – Provincia de Morropón y Ayabaca – Departamento de Piura", en la cual se establece como fecha de reinicio el día 23 de diciembre del 2019, teniendo como nueva fecha de culminación de ejecución contractual el 28 de diciembre del 2019 (62 días calendarios de suspensión), por ya no existir frentes de trabajo a desarrollar producto de la deducción de partidas; información que deberá registrarse en el SEACE, a efectos de modificar los plazos establecidos inicialmente, conforme a lo establecido en la presente resolución.

15 20/01/20

RECONOCER al administrado HERNANDEZ ZETA, JOSE FELIX, LA SUMA DE s/68,373.33 SOLES, (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 33/00 SOLES); por concepto de indemnización por lucro cesante, conforme al mandato judicial dispuesto en el expediente 00071-2016-0-004-JM-LA-01, contenido en la Resolución N°18 de fecha 05 de noviembre de 2019.

10 20/01/20

DESIGNAR como responsables de la Política Presidencial en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el correspondiente ejercicio presupuestal 2020 a los siguientes profesionales:

Acceso a la Información Pública:

·         Lic. Mag. Maricela Del Rosario Camacho Otero        (Titular)

·         Econ. José Alfredo Bruno Facundo                                              (Alterno)

 

Portal de Transparencia:

·         Ing. Mag. Manuel José Cueva Gómez                         (Titular)

 

·         Tco. Comp. Julio Cesar Rivera Córdova                     (Alterno)

11 20/01/20

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en la que en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 004-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G (07/01/2020), respecto la variación del nombre Ing. Yurit Mendoza Valdiviezo; al nombre completo del Ing. Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo; que corresponde a una omisión que ha sido justificada con informe del área competente de la Entidad; en tanto:

DICE:

  • Ing. Yurit Mendoza Valdiviezo                               Miembro

DEBE DECIR:

  • Ing. Yurit Eduardo Mendoza Valdiviezo                 Miembro
12 20/01/20

APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N°03, por 30 días calendarios a favor del Consorcio Huaylas, para la obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Huaylas, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba del Departamento de Piura”, la cual será contabilizada desde el 03 de enero del 2020, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el 01 de febrero del 2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

13 20/01/20

AUTORIZAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque de la Servidora Nombrada Sra. MARIELLA INES ZAVALA ZEGARRA, en el cargo de Secretaria IV de la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba a la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito  los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución.

16 20/01/20

AUTORIZAR, a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque de la Servidora Nombrada SraIRMA ESTHER PARIHUAMAN CRUZ. (En el cargo de secretaria IV), donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución.

14 20/01/20

AUTORIZAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la modalidad de destaque de los SERVIDORES NOMBRADOS: LIC. JOSÉ LUIS OJEDA RIVERA  (en el Cargo de Técnico Administrativo III),  LIC. SOCORRO MADELEINE CÓRDOVA ROMÁN (en el cargo de Secretaria III); ING. VÍCTOR TEODORO LABAN ELERA (en el cargo de Ingeniero II), Y LA SRA. MARTINA PIEDAD MARTÍNEZ LACHAPELLE (en el cargo de Secretaria IV), donde se le asignaran funciones a desempeñar, en merito  los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución.

17 20/01/20

RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°380-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 31 de diciembre del 2019, encargado de recepcionar la ObraInstalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Agupampa, del Distrito de Sondor, Provincia de Huancabamba, Departamento Piura", mismo que será integrado de la siguiente forma:

Miembros Titulares:

·         Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                  (Presidente)

·         Ing. Jorge Luis Paredes Caballero                               (Miembro)

·         Ing. Alex Martin Castro Aldana                      (Miembro)

·         Ing. Felipe Purisaca Sosa                              (Asesor) 

Miembros Suplentes:

·         Manuel Antonio Lazo Bardales                     (Presidente)

·         Ing. Alex Juan Esquerre Pereyra                  (Miembro)

 

·         Ing. Renato Douglas Nizama Paz                 (Miembro)

8 17/01/20

APROBAR El Deductivo N° 01 de la Obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Pueblo Nuevo de Campanas – Chililique – Frías, de los Distritos de Chulucanas y Frías – Provincia de Morropón y Ayabaca – Departamento de Piura”, ascendente al importe de S S/.789,249.67 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 67/100 SOLES), incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de incidencia del 18.79% respecto del monto del contrato original, conforme a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

9 17/01/20

APROBAR los Planos de replanteo y el Modelamiento Hidráulico de Redes de Agua Potable de la obra: “Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados: Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, el Rosario y Agupampa, del distrito de Sondor – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura". 

6 09/01/20

DAR TERMINO, a la carrera administrativa por limite de edad, al acreditar los setenta (70) años de edad al 11 de enero del 2020 al señor LAZO BARDALES MANUEL ANTONIO, identificado con D.N.I 16429928, N° de plaza 01, categoría SPC, con N° PAP 032, Nivel Remunerativo Profesional, En El Cargo De Ingeniero II, de la División de obras de la Gerencia  Sub Regional Morropon Huancabamba; quien deberá realizar la entrega formal del cargo a su jefe inmediato, de acuerdo por lo dispuesto por el articulo 191° del Decreto Supremo N°005-90-CPM, expresándole las gracias por los servicios brindados a favor de la entidad.

7 09/01/20

APROBAR el Proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, perteneciente al Pliego 457: Gobierno Regional del Departamento de Piura;  de conformidad del Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, teniendo como programación inicial el Importe de S/.11,467,446.35 (once millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 35/100 Soles), cuyo detalle se consigna en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución.

5 08/01/20

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los señores Rafael Hernán Velásquez Castañeda, Jesús Martin Ruesta Larroca, Juan Francisco Palacios Palacios, respecto a los hechos contenidos en el informe de Auditoria N°073-2016-2-5349, por ende, ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE los actuados del caso.

2 07/01/20

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el pedido de abstención formulado por la Secretaria Técnica Titular, señorita FLOR DE MARIA CONVEÑAS HUERTAS, mediante Informe de Precalificación N° 05-2019/GRP-GSRMH-402300-ST, de fecha 25 de noviembre de 2019.

3 07/01/20

CONFORMAR EL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO en etapa de Elaboración de Expediente del Proyecto Obra: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO EMP. PI-717 (MARAY) PI-717, TRAMO EMP.PI-706 (MARAY) - SANTA MARIA - SAN MIGUEL – PEDREGAL - NUEVO PROVENIR, DV. SAN DIEGO (SAN DIEGO) – DISTRITO DE PACAIPAMPA Y FRIAS, PROVINCIA AYABACA y REGION PIURA (51 KM)” CODIGO ARCC 6954”; la misma que estará conformada de la siguiente manera:

  • Ing. Juan Carlos Hinsbe Ubillús                               presidente
  • Ing. Juan Carlos Esquerre Pereyra                           Miembro
  • Ing. Henry Edilberto Agurto Vásquez                      Consultor
  • Ing. Dennis Augusto Huidobro Braco                             Supervisor 
4 07/01/20

CONFORMAR EL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO en Etapa de Elaboración de Expediente del proyecto Obra “REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-124 TRAMO YAMANGO, PAGAY, JARAPE, CHOCO EMP. RUTA PI-801 (CAJAS), CODIGO ARCC 6935”; la misma que estará conformada de la siguiente manera:

  • Ing. Juan Carlos Hinsbe Ubillús                       presidente
  • Ing. Yurit Mendoza Valdiviezo                            Miembro
  • Ing. José Franklin Talledo Coveñas                Consultor
  • Ing. Carlos Antonio Acuña Troyes                           Supervisor 
1 06/01/20

DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N°01, por 60 días calendarios solicitado por el del Consorcio Vial Ulpamache, encargado del servicio de consultoría de la Supervisión de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal Ulpamache – Ingano Grande – Rodríguez de Mendoza – Distrito de Sondorillo – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura”, por los motivos expuestos en la presente resolución.


ENLACES DE INTERÉS